Información oficial del Boletín Oficial Junta de Andalucía en el día 12-02-2024
5. Anuncios. . (2024/30-49)
Anuncio de 2 de febrero de 2024, de la Comunidad de Regantes Las Albahacas. Acuerdo de adjudicación de un contrato de obra. (PP. 219/2024).
Buscador de información oficial
¿No encuentras lo que buscas? No desesperes y deja de perder más el tiempo.
Reta a nuestro buscador a encontrarlo...¡dale caña!
Comenzar a buscarContenido de la primera página
Anuncio de 2 de febrero de 2024, de la Comunidad de Regantes Las Albahacas. Acuerdo de adjudicación de un contrato de obra. (PP. 219/2024).Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 30 - Lunes, 12 de febrero de 2024
página 1097/1
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Anuncio de 2 de febrero de 2024, de la Comunidad de Regantes Las Albahacas.
Acuerdo de adjudicación de un contrato de obra. (PP. 219/2024).
La Comunidad de Regantes Las Albahacas, de Santo Tomé (Jaén), ha dictado resolución
de adjudicación definitiva de fecha 31 de enero 2024, relativa al expediente de contratación
del concurso abierto para las obras relativas al proyecto de instalación solar fotovoltaica
de la Comunidad de Regantes Las Albahacas, de Santo Tomé (Jaén). Por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se procede a la publicación de la adjudicación acordada.
1. Entidad adjudicadora.
Comunidad de Regantes Las Albahacas.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: obras.
Descripción: Proyecto de Obras de modernización de regadío de la C.R. Las
Albahacas, Santo Tomé (Jaén).
Anuncio de licitación: BOJA núm. 228, de 28 de noviembre de 2023.
3. Presupuesto de licitación: 678.413,03 € (IVA del 21% excluido).
4. Adjudicación definitiva.
Fecha: 31 de enero 2024.
Contratista adjudicatario: UTE Vialterra-Intelec.
Importe de adjudicación: 507.113,74 € (IVA del 21% excluido), de conformidad con la
oferta presentada.
Plazo de ejecución 120 días naturales, de conformidad con la oferta presentada.
5. E
ste proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía través de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y cofinanciado por los Fondos
Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER). Expediente: AM-23-2022-010.
00296602
Santo Tomé, 2 de febrero de 2024.- El Presidente, Luis Espejo Sánchez.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Otra información oficial del Boletín Oficial Junta de Andalucía del día 12-02-2024
Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en Nutrición y Control de...
Resolución de 6 de febrero de 2024, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
Hemos encontrado más información de empleo y ayudas relacionados pero están ocultos porque eres un usuario anónimo.
Para ver todo el contenido debes ser un usuario registrado. A continuación podrás iniciar sesión o crear una nueva cuenta.
Resolución de 7 de febrero de 2024, del Rector de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, se publica la fecha de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y se publica el Tribunal del proceso selectivo...
Anuncio de 5 de febrero de 2024, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes en materia de salud.
Anuncio de 5 de febrero de 2024, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada trámite de notificación resolución de desistimiento que se cita.
¿No has encontrado lo que buscas?
Reta a nuestro buscador a encontrarlo...¡dale caña!
Comenzar a buscar
